פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מספר 2/2014 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד המוצא לים בקריית ים

Transcription

1 פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מספר 2/2014 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד המוצא לים בקריית ים מספרנו דצמבר 2014

2 פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מספר 2/2014 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד המוצא לים בקריית ים ייעוץ מקצועי: ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ ייעוץ משפטי : מ. ברלב ושות', משרד עורכי דין חברה מנהלת: אור כל ניהול כלכלי בע"מ 1

3 פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מס' 2/2014 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד המוצא לים בקריית ים תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ (להלן: "התאגיד"/המזמין") מזמין בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצא לים, בקרית ים בהתאם להוראות, לתוכניות, לתנאים, למפרטים, למחירונים, כתבי הכמויות והדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "הפרויקט"). את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 6,500 בתוספת מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי התאגיד, רח' החשמונאים 12, קריית מוצקין (להלן: "משרדי התאגיד"), בימים א' ה ' בין השעות 9:0014:00. אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי התאגיד או באתרי האינטרנט של העירייה, התאגיד ושל מ. ברלב ושות', משרד עורכי דין. רשאי להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים (להלן: "תנאי סף"), המפורטים להלן: המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969, בכל הסיווגים הבאים: 400 ב, 5, 200 ג 4 (להלן "חוק רישום קבלנים"). המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב, או ניקוז, בסכום של מעל 20 מלש"ח, לא כולל מע"מ. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, בביצוע מובל בטון, במידות פנים של 2.00X2.20 מ', באורך של 500 מ"א לפחות. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה,בביצוע פרוייקטים של עבודות ניקוז בקוטר 150 ס"מ באורך של 600 מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת לפחות באורך של 400 מ"א. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה,ביצוע בעבודות ביוב בקו גרביטציוני, בקוטר של 630 מ"מ לפחות, באורך של 1,000 מ"א לפחות. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה,בביצוע עבודות ניקוז בדיפון, באורך רציף של 100 מ"א לפחות ובאורך כולל של 700 מ"א לפחות. המציע בעצמו או מי שצרף להצעתו בהסכם התקשרות הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בקידוחים אופקיים + HDD וזאת ביהקף כספי של 5,000,000 לפחות. על הקבלן ו/או קבלן משנה מטעמו, להיות בעל נסיון בדחיקת צינורות. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב 2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי התאגיד, רח' החשמונאים 12, קריית מוצקין, ביום ג', 3/02/2015, לא יאוחר מהשעה 15:00 בדיוק. 2

4 פתיחת תיבת המכרזים תהיה, בנוכחות המציעים, ביום ג', 3/02/2015, בשעה 15:30, בחדר הישיבות, במשרדי התאגיד. הודעה נוספת, לא תימסר. מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום ג', 6/01/2015, המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז. בשעה 15:00, בחדר הישיבות, במשרדי התאגיד. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהוכיח כי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של, 5,000,000 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. התאגיד יבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. רק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית. אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. תוצאות המכרז ו/או חתימת ההסכם עם הזוכה כפוף ומותנה באישור משרד השיכון. בכבוד רב, איציק הרשקוביץ מנכ"ל פלגי מוצקין בע"מ 3

5 פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מס' 2/2014 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד המוצא לים בקריית ים תוכן עניינים מסמכי המכרז:.1 מסמך א' : תנאי המכרז והוראות למשתתפים טופס : 1 טופס : 2 טופס : 3 טופס : 4 טופס : 5 טופס : 6 טופס : 7 טופס : 8 הצעת מציע למכרז נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז כתב כמויות ומחירים תנאים כלליים אישור עו"ד הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות תצהיר העדר הרשעות דף מידע טופס ביקורת מסמכים מסמך ב' : הסכם התקשרות נספח א' נספח ב' נספח ב' 1 נספח ב' 2 נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ה' 1 נספח ו' נספח ז' נספח ח' נספח ט' נספח י' נספח יא' נספח יב' נספח יג' נוסח ערבות בנקאית. תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן. אישור על קיום ביטוחים. הצהרת הקבלן. תעודת השלמה. הוראות בטיחות. הוראות תשלום. נספח בטיחות. המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הבטחון, במהדורתו האחרונה (לא מצורף) בפרקים המפורטים בהסכם. המפרט המיוחד להנחת קווי מים, ביוב וניקוז. רשימת תכניות ופרטים (בנפרד מהחוברת). הצעת הקבלן. כתב כמויות. מפה כללית. פרוטוקול מסירה. הצהרה על חיסול תביעות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז

6 פלגי מוצקין בע"מ מכרז פומבי מס' 2/2014 מסמך א'.1 לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין, עד מהות המכרז המוצא לים בקריית ים תנאים כלליים והוראות לשתתפים תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ (להלן: "התאגיד"/המזמין") מזמין בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצא לים, בקרית ים בהתאם להוראות, לתוכניות, לתנאים, למפרטים, למחירונים, כתבי הכמויות והדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "הפרויקט"). תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז והסכם ההתקשרות על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מכרז זה הינו לביצוע עבודות תשתית, בתחומן של שלוש עיריות (קרית ביאליק, קרית מוצקין וקרית ים) וכן חציה של כביש בינעירוני (כביש 4) וכן צירי תנועה בתוך הרשויות המקומיות (להלן: "התשתיות"). הפרויקט מתחיל בתחומה של העיר קריית ביאליק ומסתיים בתחום עיריית קרית ים. המקטעים בתחום העיר קריית ביאליק (3 במספר) אינם כלולים במכרז ועיריית קריית ביאליק תבצעם בעצמה. על הקבלן הזוכה לתאם את העבודות עם עיריית קריית ביאליק ו/או עם מי מבצע העבודות מטעמה, כאשר אזור התפר הוא כביש 4. הזוכה במכרז יידרש להעמיד לשם כך את מלוא הציוד, האמצעים וכח האדם, גורמי שיטור, גידור, שילוט וחסימת אתרי העבודות, ככל שיידרש לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "האמצעים"), לביצוע ראוי של כלל המטלות אותן יידרש לבצע במסגרת העבודות (להלן: "העבודות"). המנהלת רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וצרכי הפרוייקט להורות לבצע או לחדול מלבצע עבודות בכל המקטעים ו/או בחלקם ו/או בכל עת להורות התחיל עבודות במקטע מסוים, במועד מסוים, או לחדול מלעבוד במקטע מסוים ולעבור לעבוד במקטע/ים אחר ו/או עבודות הקשורות לרכבת ישראל ו/או מקורות ו/או מ.ע.צ ו/או קידוחים אופקיים או קידוחי.HDD העבודה במסגרת הפרויקט עבור חברת מקורות, תתבצע ע"י חברת מקורות בעצמה, תשולם מקופת הפרויקט. במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, יידרש הזוכה לתאם את העבודות מול גורמי התכנון בעיריות וברשויות התכנון האחרות, מול החברה הלאומית לדרכים (מ.ע.צ) מול מקורות, מול רכבת ישראל, חברת יפה נוף וככל שיידרש אף במקביל לעבודתם של גורמים אחרים, המבצעים עבודות והדבר ידרוש תיאום עימם (להלן: "תיאום"). תיאום כל העבודות יהא באחריות הזוכה. תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ מונה לפרסם את המכרז, לנהל את הליכיו ולהוציא לפועל את העבודות נשוא המכרז, פיקוח על העבודות, ניהול, תיאום ובקרה על הפרויקט ולצורך כך הוקמה מנהלת לפרויקט (להלן: "המנהלת") אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את התאגיד ליתן לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא וכי ביצוע הפרויקט מותנה בתקציבים שיועבור לתאגיד מעת לעת ע"י משרד השיכון. תוצאות המכרז וחתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה כפופים לאישור משרד השיכון. 5

7 הפרויקט כולו ממומן ע"י משרד השיכון והתשלומים להם יהא זכאי הזוכה במכרז ע"פ ההסכם שייחתם עימו ישולמו לזוכה רק עם קבלתם בפועל בקופת הפרויקט. משך זמן ביצוע העבודות בפרויקט הוא 24 חודש מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי התאגיד. העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף כנספח ז' למסמך ב' (להלן: "המפרט הטכני/המפרט המיוחד") תנאים להשתתפות: 2.1 רשאי להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים (להלן: "תנאי סף"), המפורטים להלן: מסמכי המכרז א. ב. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969, בכל הסיווגים הבאים: 400, ב 5, 200, ג 4 (להלן "חוק רישום קבלנים"). המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב, או ניקוז, בסכום של מעל 20 מלש"ח, לא כולל מע"מ. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, בביצוע מובל בטון, במידות פנים של 2.00X2.20 מ', באורך של 500 מ"א לפחות. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, בביצוע פרוייקטים של עבודות ניקוז בקוטר 150 ס"מ באורך של 600 מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת לפחות באורך של 400 מ"א. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, ביצוע בעבודות ביוב בקו גרביטציוני, בקוטר של 630 מ"מ לפחות, באורך של 1,000 מ"א לפחות. המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, בביצוע עבודות ניקוז בדיפון, באורך רציף של 100 מ"א לפחות ובאורך כולל של 700 מ"א לפחות. המציע בעצמו או מי שצרף להצעתו בהסכם התקשרות הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בקידוחים אופקיים + HDD וזאת ביהקף כספי של 5,000,000 לפחות. על הקבלן ו/או קבלן משנה מטעמו, להיות בעל נסיון בדחיקת צינורות. מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו ובין אם לא צורפו): מסמך א' תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו. מסמך ב' נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו. ג. כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. כל המסמכים הנ "ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים. רכישת מסמכי המכרז את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי התאגיד, שברח' חשמונאים 12, קריית מוצקין, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 6,500 (בתוספת מע"מ) אשר לא יוחזר. אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לא תהווה עילה להחזרת תשלום זה. ניתן לעיין במסמכי המכרז,

8 ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי התאגיד או באתרי האינטרנט של העירייה, התאגיד ומ. ברלב ושות', משרד עורכי דין. על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגיש חתומים בחתימתו): 5.1 העתק נאמן למקור של אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969 בכל הסיווגים הבאים: בסיווג קבלני 400 ב, 5, בסיווג קבלני 200, ג 4 לפחות..5 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו אישור תקף לניכוי מס במקור. העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת הרישום של התאגיד. תדפיס מעודכן, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות. אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז. ערבות בנקאית להשתתפות במכרז כמפורט בתנאי המכרז. אישור עו"ד בנוסח המצורף כטופס 4 למסמכי המכרז. סעיפים עד ייפורטו בהתאם לנוסח המצורף כטופס : 5 אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב, או ניקוז, בסכום של מעל 20 מלש"ח, לא כולל מע"מ. אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי /כקבלן משנה, בבביצוע מובל בטון, במידות פנים של 2.00X2.20 מ', באורך של 500 מ"א לפחות. אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, פרוייקטים של עבודות ניקוז, בקוטר 150 ס"מ באורך של 600 מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת לפחות באורך של 400 מ"א. אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, בעבודות ביוב בקו גרביטציוני, בקוטר של 630 מ"מ לפחות, באורך של 1,000 מ"א לפחות. אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות כקבלן ראשי / כקבלן משנה, עבודות ניקוז בדיפון באורך רציף של 100 מ"א לפחות ובאורך כולל של 700 מ"א לפחות. אסמכתאות המעידות כי המציע, או מי שצרף להצעתו בהסכם התקשרות, הינו בעל ניסיון קודם ב 5 השנים האחרונות בקידוחים אופקיים + HDD וזאת בהיקף של 5,000,0000 ש"ח לפחות. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987, בנוסח המצורף כטופס 6. "דף מידע", לפי הנוסח המצורף כטופס

9 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. יודגש, כי הקבלה אינה ניתנת להעברה. כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, חתומים על ידי המציע. המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה להיפסל הגשת ההצעה 6.1 על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי התאגיד, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי התאגיד, רח' חשמונאים 12, קריית מוצקין, ביום ג', 03/02/2015, לא יאוחר מהשעה 15:00 בדיוק. על המעטפה יצוין: "מכרז להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4 דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים בקרית ים מכרז פומבי מס' 2/2014". משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד בהם הוגשה. המציע ימלא הצעתו על גבי הטבלה שב"הצעת המציע", נספח ט' למסמך ב' במסמכי 6.2 המכרז. "הצעת המציע", נספח ט' למסמך ב', תצורף בשני עותקים נוסח מקורי (על גבי חוברת המכרז), והעתק צילומי. בכתב הכמויות, המצורף כנספח י' למסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק 6.3 עבודה. על המציע למלא את הצעתו על גבי הטבלה שבנספח ט' כ, דלקמן: 6.4 את שיעור ההנחה באחוזים, המוצע על ידו (שלא יעלה על 15%) ביחס לעלות הכוללת של המכרז (ולא לכל פרויקט/עבודה בנפרד), ללא מע"מ. (מובהר שיעלה על 15%, תיפסל). בזאת, כי הצעה בשיעור ההנחה עבודות שאינם פריטים / לרכיבים / את שיעור ההנחה ממחירון "דקל" מופיעים בכתב הכמויות בנספח י' מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת המציע, תחול בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה 6.5 כפי שמופיעים בכתב הכמויות. כמו כן מובהר למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט. מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדנים התקציביים, אלא הנחה בלבד. התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות המכרז. 6.6 על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה 6.7 מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי ההסכם המצורפים על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. למכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. במקרה של מילוי אחוז הנחה שונה על ידי מציע, באחת משתי חוברות המכרז או 6.8 במקומות שונים לגבי אותו פריט, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים. יחד עם זאת במקום בו אחוז ההנחה לא יהא כדרישות המכרז התאגיד יהא רשאי לראות בכך תכסיסנות מצדו של המציע על כל המשתמע מכך..6 8

10 ש( המציע יחתום על הצעת מציע המצורפת כטופס 1 לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המציע במכרז בלבד. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי הקבלן הזוכה. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור קיום ביטוחים, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), התאגיד יהא רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. כל בקשת הבהרה ו/או הסתייגות יש להגיש בטרם המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל ערבויות כל מציע במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כטופס 2 לתנאי המכרז לפקודת התאגיד, בסך של 5,000,000 (חמישה מיליון ) (להלן: "הערבות"). הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבע התאגיד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, יהיה רשאי לפסול את אותה הצעה. תוקף הערבות יהיה לתקופה של 6 (שישה) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, דהיינו עד ליום 3/08/2015. התאגיד רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 3 (שלושה) חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות. הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של התאגיד, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 7.4 הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל תיפסל. 7.5 הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת הסכם בין התאגיד לבין הזוכה במכרז..7 תוקף ההצעה ההצעה תהיה בתוקף במשך 6 ישה) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות 3/8/2015. תוקף ההצעה יוארך ב 3 (שלושה) חודשים נוספים עפ"י דרישת התאגיד. עד ליום.8 מפגש מציעים מפגש מציעים יתקיים ביום ג', 6/01/2015, בשעה 15:00 במשרדי התאגיד, ברח' החשמונאים 12, קריית מוצקין. מציע אשר לא ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. ועדת תדון יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז וממילא לא לא ישתתף במפגש המציעים, המכרזים בהצעתו..9 9

11 הבהרות ושינויים 10.1 משתתפים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לתאגיד, עד לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת באמצעות העברת שאלות הבהרה למשרד מ. ברלב ושות', משרד עורכי דין, בפקס מספר המציע יוודא קבלתו בטל מספר: התאגיד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יענה אם וכפי שיראה לנכון עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. למען הסר ספק, התאגיד ישיב על שאלות שיראה לנכון ואי קבלת תשובות מצד התאגיד לא יהווה קבלתן ולא ישמש עילה להארכת מועד להגשת ההצעות התאגיד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות במכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן: "שינויים והבהרות") ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לתאגיד בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שיכניס התאגיד במסמכי המכרז, לשאלות שתקבל התאגיד או ביוזמתו, ישלחו בכתב בפקס' כאמור לעיל והתאגיד ישיב, אם וכפי שיראה לנכון, בפקס לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, עפ"י מספר הפקס' שיירשם במפגש המציעים כאמור לעיל אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י התאגיד כאמור לעיל יחייבו את התאגיד, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש..10 בחינת ההצעות ב. התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף, לא תבואנה במניין ההצעות. בנוסף למדד המחיר, במכרז נקבעו מדדי איכות לבחינת ההצעות, כך שלהצעה הכספית יינתן משקל של עד 80% (להלן: "מדד המחיר") ולמדד האיכות ולהנחה על מחירון "דקל" יינתן משקל של עד 20% (להלן: "מדד האיכות"). מדד המחיר יהיה מורכב מהמשקולות כמפורט בנספח ט' ולהלן: א. שיעור ההנחה באחוזים (שלא יעלה על 15%), שמוצע על ידי המציע ביחס לעלות הכוללת של המכרז (ולא לכל פרויקט/עבודה בנפרד), ללא מע"מ משקל מרבי של עד 80%. שיעור ההנחה ממחירון "דקל" לרכיבים/פריטים/עבודות שאינם מופיעים בכתב הכמויות בנספח י' משקל מרבי של עד 5%. מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן: א. ב. ג. ד. ניסיון המציע בקידוחים / דחיקה משקל מרבי עד 12%: מספר עבודות קידוח/דחיקה במקביל משקל מרבי של עד 3%. (3 קידוחים לפחות, האחוז המירבי 3%, עד 2 קידוחים 1% ) קוטר ואורך הקידוחים בדחיקה שביצע משקל מרבי של עד 2%. (קוטר 2.5 מ' לפחות, ניקוד מירבי 2%, פחות מ 2.5 מ' 1%) משקל מרבי של עד 2%. אורך בקידוח אחד (אורך של 100 מ' לפחות, ניקוד מירבי 2%, פחות מ 100 מ' 1%) המציע או נלווה להצעתו בעלי נסיון קודם, מוכח, בביצוע קידוחי HDD מעל חמש שנים באמצעות מכונת קידוח בעלת יכולת משיכה.11 10

12 ה. של 100 טון לפחות וקוטר קידוח של 1,500 ס"מ (קיים ניסיון, ניקוד מירבי 2%, אין ניסיון 0%) משקל מרבי של עד 2%. המציע או נלווה להצעתו בעלי נסיון קודם, מוכח, בביצוע קידוחי אופקיים מעל חמש שנים בעבודות קידוח באורך של 70 מ' לפחות ברצף באמצעות מכונת קידוח עם ראש מתכוונן, בעל יכולת לשיפוע עד 0.5% משקל מרבי של עד 3%. 70 מ' לפחות, ניקוד מירבי 3%, פחות מ 70 מ' 1 % תו תקן למערכת ניהול איכות 9001 ISO על שם המציע משקל מרבי של עד 3%. (בעל תו תקו למערכת ניהול איכות משקל מירבי 3%, אין 0%. ISO התאגיד יהא רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו של לבצע את ההסכם המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע אצל לקוחות אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונו שלה או של גורם אחר, או שנוכח לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתו. התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. התאגיד רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצידו וכמי שאינו עומד אחר הצעתו, על כל המשתמע מכך, והתאגיד יהא רשאית לפסול את הצעתו. התאגיד רשאי לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכיוב', כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו הודעה על תוצאות המכרז לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום. הערבות שהומצאה 12.2 על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת הסכם בין התאגיד לבין הזוכה במכרז. הסכם, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ייחתם בין הזוכה במכרז לבין התאגיד 12.3 ממסמכי המכרז. יובהר, כי הוראות ההסכם יחולו ביחס לפרק המים, לפי המקרה ובהתאם לפרק שבו זכה הקבלן. הזוכה/זוכים במכרז יחתום על ההסכם תוך 14 ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד 12.4 חתימת ההסכם יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע ההסכם, בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח ההסכם המצ"ב..12 עד למועד החתימה על ההסכם ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר, אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח. כאמור בסעיף 6.11 לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור

13 קיום ביטוחים, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), התאגיד יהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא התאגיד רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל ב שייקבע על ידי התאגיד בהודעה וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והזוכה לא תיקנה בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות התאגיד על פי כל דין בנוסף לאמור לעיל, יהא התאגיד רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: כשיש בידי התאגיד הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז התברר לתאגיד כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהוא לא גילה לתאגיד עובדה מהותית אשר, לדעת התאגיד, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאי התאגיד להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והזוכה יפצה את התאגיד על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. שמירת זכויות התאגיד יהא רשאי לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מהמציעים. התאגיד רשאי לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, בכל היקף שהוא, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אמדן בלבד כדי לסייע למציע לאמוד את הצעתו, ואין בהן כדי לחייב את התאגיד. החליט התאגיד כאמור בסעיפים 13.1 ו/או 13.2 ו/או 13.3 לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. התאגיד רשאי, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. מבלי לפגוע באמור, התאגיד שומר על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד התאגיד בשל כך. התאגיד רשאי לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. במסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, ישקול התאגיד, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו בדין, לרבות בכל הקשור לניסיונו של הקבלן, מיומנותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד..13 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי

14 המכרז הם רכושו של התאגיד, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לתאגיד עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. הסתייגות אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, ולחילופין התאגיד יהא רשאי להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של התאגיד..14 מחירים ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה, החומרים ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות מסים, אחרת במסמכי המכרז. ההצעה לא צוין במפורש היטלים וכו', כמפורט בטופס 3, אלא אם כן תכלול מע"מ. הוצאות כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא בכבוד רב, עיריית קריית מוצקין 13

15 מספר מציע: (ימולא ע"י התאגיד) טופס 1 לכבוד פלגי מוצקין בע"מ חשמונאים 12 קריית מוצקין ג.א.נ., הנדון: הצעת מציע למכרז מס' 2/2014. אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 2/2014, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 1. אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד "מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז"), והעתידים כולם יחד להוות את ההסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז. הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "העבודות"). כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, הסכם ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. אנו מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח הנדרשות וכן הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבצע את הביטוחים הנ"ל על חשבוננו. הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו

16 מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של 6 (שישה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה עד ליום 03/8/2015. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של 3 (שלושה) חודשים, עפ"י דרישת התאגיד. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם המחייב אותנו. אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך ולא יאוחר מ 14 יום ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז, ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע ההסכם, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי ההסכם (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי ההסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז. אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות ב שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 2 במסמכי המכרז). אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז. אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת התאגיד על הזוכה במכרז. אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז הצעתנו מוגשת על גבי הטבלה שב"הצעת הקבלן", נספח ט' למסמך ב' במסמכי המכרז, וזאת ביחס לכל הסעיפים הכלולים בטבלה הרלבנטית. האחוזים אשר הוצעו על ידי כאמור לעיל יהיו בגדר הפחתה ביחס למחירים כפי שמופיעים במחירון. ידוע לנו, כי התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל. 16 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. בנוסף, אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, ישקול התאגיד, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו בדין, וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. בכבוד רב,

17 הקבלן (חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן) שם הקבלן (באותיות דפוס) שמות מורשי החתימה אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחרנא לפרט) ח.פ. / אחר כתובת כתובת דואר אלקטרוני מס' טלפון מס' פקס מספר עוסק מורשה מס' רישום ברשם הקבלנים אישור חתימה אני הח"מ עו"ד של מס' מזהה (להלן: "הקבלן") מאשר בזה כי חתימות ה"ה ו, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. חתימת עו"ד ( + מס' רשיון) 16

18 טופס 2 נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 7 לתנאי המכרז לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין. ג.א.נ., הנדון: ערבות בנקאית מספר על פי בקשת מס' מזהה (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 5,000,000 (במילים: חמישה מיליון ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), זאת בקשר עם השתתפותו במכרז לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני, בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים, מכרז מס' 2/2014, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. במכתבנו זה: "מדד" משמעו מדד המחירים לסלילה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי במועד הידוע האחרון בעת הגשת ההצעה. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד 3/08/2015 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר 3/08/2015 לא תענה. לאחר יום 3/08/2015 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. בכבוד רב, בנק 17

19 טופס 3 כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 2/2014 תנאים כלליים רואים את הקבלן המציע במכרז זה (להלן: "המציע") כמי שקרא בעיון ובחן את כל מסמכי המכרז בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכי הינו מודע ומכיר את מהותו של המכרז, מצהיר ומתחייב, בהגשת הצעתו למכרז, כדלקמן:.1 א. ב. ג. ד. ה. כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה על כל מסמכיו. המציע הבין את כל האמור במסמכי המכרז וההצעה מוגשת בהתאם,וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה, בין אם הוצאות ישירות ובין אם עקיבות, כולל תקורות ורווח קבלני. המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור וכי בהתאם לכך נקבעה הצעתו.והתאגיד לא יכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או מאי התחשבות בו. המציע עומד בכל התנאים הנדרשים להשתתפות במכרז, הצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ומקבל על עצמי לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. בעצם הגשת הצעה זו נותן הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והוא מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. א. ב. ג. ד. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב על ידי הקבלן ככולל את ערך: כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, והפחת שלהם. כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה. השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות, וכל פעולה הדרושה לביצוע מטבי של העבודות נשוא המכרז. כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות מחסומי תנועה, הכוונת תנועה ושילוט וכד'. הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, החזרתם וכן הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו. המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'. עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות. כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות..2 18

20 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז. יא. אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון. יב. דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז. יג. התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלבנטיות עפ"י הנחיות התאגיד, תיעוד ושירותים הנדסיים. יד. המוקדמות ובכלל זה הוצאותיו הישירות והעקיפות, ההוצאות הכלליות של הקבלן, כל טו. והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו מחייבים אותן, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. בדיקות התאגיד רשאי לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעים על ידי הקבלן. הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. ספרות טכנית כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד. אחריות מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי המכרז. אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או לעבודות עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. עדכונים טכנולוגיים מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר למחירי היחידה המוגדרים במחירון חתימת הקבלן: : 19

21 מספר מציע: (ימולא ע"י התאגיד ( טופס 4 לכבוד פלגי מוצקין בע"מ חשמונאים 12 קריית מוצקין ג.א.נ., הנדון: (שם המציע במכרז) כעורך דינו של הקבלן (להלן: "הקבלן"), הנני לאשר בזאת כדלקמן: שמו המלא של הקבלן (כפי שהוא רשום ברשם החברות / רשם השותפויות): מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה : שמות בעלי המניות של הקבלן (ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות שמות השותפים הכלליים והמוגבלים) : שמות המנהלים של הקבלן : שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן : הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן : הגשת הצעה למכרז מס' 2/2014, אשר פורסם על ידי פלגי מוצקין בע"מ, שעליה חתמו מורשי החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בהסכם לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן, להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין , עו"ד מ.ר. 20

22 הצהרת מציע טופס 5 א' ואישור רו"ח על הכנסות (מכרז 2/2014) מספר מציע: (ימולא ע"י התאגיד) לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי ביוב, או ניקוז, בסכום של מעל 20 מלש"ח, לא כולל מע"מ. הכנסותיי ב 5 השנים האחרונות מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז עומדות על סך שאינו נמוך מסך של (לא כולל מע"מ). פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז בהיקף כספי דומה לעבודות נשוא המכרז: מועדי ביצועה היקף כספי עבור מי בוצעה תיאור העבודה חתימת המציע : אישור רואה חשבון לבקשת (להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר ההכנסות מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המציע מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז שבוצעו על ידו בחמש השנים האחרונות כמדווח לעיל. : בכבוד רב, רואי חשבון 21

23 הצהרת מציע מספר מציע: (ימולא ע"י התאגיד ( טופס 5 ב' ואישור רו"ח / עו"ד (מכרז 2/2014) לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע מובל בטון, במידות פנים של 2.00X2.20 מ', באורך של 500 מ"א לפחות. פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז : תיאור העבודה מועדי ביצועה עבור מי בוצעה חתימת המציע : אישור רואה חשבון / אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד / רו"ח, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד / רו"ח 22

24 ) מספר מציע: ימולא ע"י התאגיד) (מכרז 2/2014) טופס 5 ג' הצהרת מציע ואישור רו"ח / עו"ד לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע פרוייקטים של עבודות ניקוז בקוטר 150 ס"מ באורך של 600 מ"א לפחות ובביצוע עבודה אחת לפחות באורך של 400 מ"א. פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז : תיאור העבודה מועדי ביצועה עבור מי בוצעה חתימת המציע : אישור רואה חשבון / אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד / רו"ח, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד / רו"ח 23

25 ) מספר מציע: ימולא ע"י התאגיד) טופס 5 ד' הצהרת מציע ואישור רו"ח / עו"ד (מכרז 2/2014) לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע בעבודות ביוב בקו גרביטציוני, בקוטר של 630 מ"מ לפחות, באורך של 1,000 מ"א לפחות. פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז : תיאור העבודה מועדי ביצועה עבור מי בוצעה חתימת המציע : אישור רואה חשבון / אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד / רו"ח, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד / רו"ח 24

26 ) מספר מציע: ימולא ע"י התאגיד) טופס 5 ה' הצהרת מציע ואישור רו"ח / עו"ד (מכרז 2/2014) לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע עבודות ניקוז בדיפון, באורך רציף של 100 מ"א לפחות ובאורך כולל של 700 מ"א לפחות. פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז : תיאור העבודה מועדי ביצועה עבור מי בוצעה חתימת המציע : אישור רואה חשבון / אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד / רו"ח, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד / רו"ח 25

27 ) מספר מציע: ימולא ע"י התאגיד) טופס 5 ו' הצהרת מציע ואישור רו"ח / עו"ד (מכרז 2/2014) לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין א.ג.נ, הריני להצהיר כי הנני בעל ותק וניסיון של החמש שנים שקדמו להגשת הצעתו לפחות (בין השנים: ) בביצוע קידוחים אופקיים + HDD וזאת בהקף כספי דומה לצפוי במכרז זה. ו/או קבלן משנה מטעמו להיות בעל ניסיון בדחיקת צינורות פלדה, בשיפועים של 0.5% אחוז. על הקבלן פרוט של לפחות עבודה דומה אחת לעבודות נשוא המכרז : תיאור העבודה מועדי ביצועה עבור מי בוצעה חתימת המציע : אישור רואה חשבון / אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד / רו"ח, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד / רו"ח 26

28 טופס 6 תצהיר לפי סעיף 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976 אני הח"מ מרח' ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: אני נציג (להלן: "המציע"), במציע, ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע, את המפורט להלן. אני מכהן כ עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2 ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991 (להלן: התשמ"ז 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"). [למחוק אם לא רלבנטי] "חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2 ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה חתימה אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 27

29 חותמת עו"ד טופס 7 דף מידע תיאור המציע :.1 פירוט נסיון של המציע בארץ (במשך 5 שנים לפחות) :.2 רשימת עובדים ו/או קבלני משנה הקשורים למציע וסוג ההתקשרות איתם (מס' צוותי העבודה המועסקים על ידי המציע) :.3 רשימת לקוחות עבורם ביצע המציע עבודות הנחת קווי מים, ביוב וניקוז :.4 28

30 5. שם איש הקשר למכרז. שם העבודה מס' מכרז טופס 8 טופס ביקורת מסמכים (להשלמה ע"י הקבלן) להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש לים, בקרית ים 2/2014 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע מס' אישור תקף מרשם הקבלנים שם המסמך אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות. אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי המכרז אישור על רישום כעוסק מורשה אישור עו"ד בנוסח המצורף כטופס 4. הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות, בנוסח המצורף כטופס 5 א'. הצהרה ואישור עו"ד / רו"ח, בנוסח המצורף כטופס 5 ב'. הצהרה ואישור עו"ד / רו"ח, בנוסח המצורף כטופס 5 ג'. הצהרה ואישור עו"ד / רו"ח, בנוסח המצורף כטופס 5 ד'. הצהרה ואישור עו"ד / רו"ח, בנוסח המצורף כטופס 5 ה'. הצהרה ואישור עו"ד / רו"ח, בנוסח המצורף כטופס 5 ו'. המלצות על ביצוע עבודות קווי מים, ביוב וניקוז, כנדרש במסמכי המכרז. תצהיר על העדר הרשעות, בנוסח המצורף כטופס 6. דף מידע, בנוסח המצורף כטופס 7. קבלה על רכישת מסמכי המכרז כל ההבהרות, ההודעות, העדכונים ו/או השינויים שנשלחו למציעים, לרבות סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי הקבלן. מילאתי את הצעתי על גבי "הצעת הקבלן", נספח ט' למסמך ב', ביחס לכל הסעיפים. חתימה על מסמכים והשלמתם פרוט בדבר רישום לפי חוק רישום קבלנים, תשכ"ט 1969 בסיווג הקבלני,כמפורט בסעיף 2 א' לעיל ע"ס, 5,000,000 בתוקף עד ל 03/08/2015. חתמתי על כל אחד ממסמכי המכרז, והשלמתי את כל הטעון השלמה ו /או מילוי במסמכי המכרז. חתימת הקבלן ידוע לי כי התאגיד רשאי לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ולא צורפו איזה מן המסמכים הנ"ל או לא הושלמו איזה מן הפרטים הדרושים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. כמו כן, ידוע לי כי טופס זה נועד אך ורק לצרכי יעילות ועל מנת להקל על המציעים, ואין בו כדי לגרוע מכל דרישה ו/או הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדי לפגוע בכל זכות העומדת לטובת התאגיד לפי מסמכי המכרז או לפי כל דין. 29

31 חותמת מסמך ב' הסכם התקשרות שם המציע חתימה שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2015 בין פלגי מוצקין בע"מ מרח' חשמונאים 12, קריית מוצקין (להלן "התאגיד / המזמין") לבין, ח.פ. מרח' (להלן "הקבלן") מצד אחד; מצד שני; הואיל והואיל והואיל והתאגיד פרסם מכרז פומבי לעבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים בקרית ים, מכרז פומבי מס' 2/2014 (להלן: "המכרז"); והקבלן הינו הזוכה במכרז; וברצון התאגיד להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז. פרק א'.1 כללי לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן : דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם. המבוא להסכם, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא), המפרטים (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא), והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. תנאי מתלה חתימת הסכם זה מותנה באישור משרד השיכון וכפוף לו. בתוך כך, הקבלן מוותר על כל טענה ביחס לחתימת ההסכם, למועד חתימתו ו/או ביחס לכל טענה אחרת בעניין זה הנובעת מאי חתימתו של ההסכם. הגדרות ופרשנות 2.1 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן:.2 המונחים "המכרז" המשמעות המכרז שהתפרסם על ידי התאגיד לעבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים, מכרז פומבי מס' 2/2014, על כל נספחיו 30

32 ה" ה" "התאגיד" עירייה" "הקבלן" "המהנדס" "המפקח" "התקן" "תו תקן" הסכם" "העבודה" או "העבודות" "מקום/אתר העבודה" "ביצוע העבודה" "החומרים והציוד" "הערבות" "התמורה" "התוכניות" "המדד" ומסמכיו, אשר לפיו זכה הקבלן בעבודה נשוא ההסכם, לרבות הצעת הקבלן הזוכה. פלגי מוצקין בע"מ עיריית קריית מוצקין. כהגדרתו במבוא להסכם זה, לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו, מורשיו, שליחיו המוסמכים ולרבות כל קבלן הפועל בשמו או בשבילו בביצוע על פי הוראות ההסכם, ובכפוף להוראות ההסכם. מהנדס העירייה או התאגיד או מי שהוסמך לכך. מי שימונה בכתב על ידי התאגיד לפקח על העבודות. כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים, תשי"ג 1953 ותקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה) התשמ"ב כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים, תשי"ג 1953 ותקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה) התשמ"ב פירושו ההסכם, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות המפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם בעתיד לרבות פרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות. כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע, בהתאם להסכם ונספחיו, לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן בהתאם להסכם ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של ההסכם. המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם. ביצועה של כל עבודה על פי הסכם זה לשביעות רצונם של המפקח והתאגיד. ציוד מכני, חשמלאי ואחר, חומרי בניה, צנרת, אביזרים, מגופים, חומרי עזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה. הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן. הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם. תוכניות ופרטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מההסכם, ו/או התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי התאגיד, לרבות כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי התאגיד לענין הסכם זה, וכן כל תוכנית וכתב כמויות אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין הסכם זה מזמן לזמן, וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ידי המפקח. מדד סלילה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 31

33 "המדד הבסיסי" "המדד הקובע" "כוח עליון " המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז. המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבלן. רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו) ואסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון. הסכם זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה. 2.2 נספחים המסמכים המפורטים להלן, וכן יתר מסמכי חוברת המכרז, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלי נפרד מהסכם זה: 3.1 נוסח ערבות בנקאית. נספח א' תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן. נספח ב' אישור על קיום ביטוחים. נספח ב' 1 הצהרת הקבלן. נספח ב' 2 תעודת השלמה. נספח ג' הוראות בטיחות. נספח ד' הוראות תשלום. נספח ה' נוהל בטיחות. נספח ה 1 ' הבטחון, בהוצאת משרד המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה במהדורתו האחרונה (לא מצורף) נספח ו' המפרט המיוחד לעבודות קווי מים, ביוב וניקוז. נספח ז' רשימת תכניות ופרטים (בנפרד מהחוברת). נספח ח' הצעת הקבלן. נספח ט' כתב כמויות. נספח י' מפה כללית. נספח יא' פרוטוקול מסירה. נספח יב' הצהרה על חיסול תביעות נספח יג' כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרז" או "מסמכי ההסכם". למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד 3.2 קיבל את הבין את תוכנם, כי קרא אותם, לרבות אלה שלא צורפו, זה, מהסכם כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי ההסכם על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בענין זה. הצהרות הקבלן הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ביחס לתנאי המתלה של הסכם זה, 4.1 לפיו חתימת ההסכם ו/או ביצועו מותנה וכפוף לאישור משרד השיכון

34 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התשלומים שיהיו מגיעים לו ע"פ הסכם זה, מותנים וכפופים בקבלתם בפועל ממשרד השיכון וידוע לו שרק אז ישולמו לו. 4.2 הקבלן מצהיר כי קרא תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהסכם זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע העבודות, לרבות אספקה של אביזרים וחומרים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות במועדים ובתנאים שנקבעו בהסכם זה. הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הנסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות הסכם זה וכי אין מניעה להתקשרות בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחיבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התאגיד יהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותייהם לתקנים האמורים בקשר עם העבודות כאמור בהסכם, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה או בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במפרטים ובתוכניות שייכות לתאגיד וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהוא אלא לצורך ביצועו של הסכם זה. לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה ימציא הקבלן לתאגיד, על חשבונו והוצאותיו, את המסמכים והאישורים כדלקמן: ערבות ביצוע, כמפורט בסע' 52 להלן, בנוסח המצורף כנספח א'. אישור קיום ביטוחים (מקור) חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' 2. כל מסמך אחר שדרש התאגיד ואשר לדעתו נחוץ לאישור או לביצוע העבודה, לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכני סתירות במסמכים והוראות מילואים היה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם, יפנה הקבלן בכתב למפקח שיתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש ההסכם אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בהסכם זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי ההסכם לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים להסכם, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. לא פעל הקבלן כאמור לעיל, תהיה כל עבודה ו/או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על ידי המפקח על חשבונו ואחריותו של הקבלן ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. התאגיד וכן המפקח רשאים לפי שיקול דעתם המוחלט להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הבהרות והוראות לרבות תוכניות לפי הצורך מכל מין ובכל עניין הנוגעים לביצוע העבודות או נובעים מכך לרבות הוראות הנוגעות או נובעות מהתכניות.5 33

35 או המסמכים המהווים את ההסכם, ושינויים לפי הצורך לביצוע העבודות, הן מבחינת הביצוע והן מבחינת התכנון. הוראות על פי סעיף זה תקראנה "הוראות מילואים". הוראות התאגיד או המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים 5.1 ו 5.2 מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי ההסכם. כל יתר הוראות הסכם זה תחולנה על הוראות המילואים. מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי הענין סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה סדר עדיפויות א. ב. ג. ד. ה. ו. מובהר בזה, כי יש לראות את מסמכי המכרז, לרבות המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, כתבי הכמויות והתוכניות, וכל מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר להסכם זה, כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח, בענין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפיות הבא : כתב הכמויות המפרט הטכני המיוחד. התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש לתאגיד ואושר על ידה. ההסכם. המפרט הכללי. תקנים ישראליים. הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן במסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם..6 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין המסמכים הנזכרים לעיל, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו פרק ב' הכנה לביצוע, ביצוע ולוח זמנים בדיקות מוקדמות והכנות לביצוע הקבלן מצהיר כי, לפני הגשת הצעתו, בדק את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו, והוא מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה וכי אלה נהירים וידועים לו. הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בנספח י' להסכם, בהתחשב בהצעתו של הקבלן בנספח ט' להסכם, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי ההסכם. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן. התאגיד רשאי, אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמה לצורך העבודה, אולם אלה יהיו למידע כללי בלבד, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בהסכם זה. התאגיד יהא משוחררת מכל חבות ו/או אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור לעיל, וכל פעולה שתיעשה על ידי הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד. 34

36 לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו, ולהנחת דעתו של המפקח, את ההכנות הנדרשות על פי מסמכי המכרז. 7.4 לוח זמנים ודרכי ביצוע תקופת ביצוע העבודות הינה 24 חודש מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי התאגיד. במהלך תקופת ההסכם לא יהא רשאי הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב להגיש למפקח, לפני חתימת ההסכם, לוח זמנים לביצוע כל אחת מן העבודות נשוא הסכם זה, מהלך התקדמותן וסיומן במועד, לפי הוראות ההסכם והמכרז. לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המפקח יהפוך לוח זה לחלק מהסכם זה. לוח הזמנים יוכן על ידי הקבלן בשיטה ובצורה שתידרש על ידי המפקח, והקבלן חייב להתאים ולשנות את מועדי התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח. אם יידרש ע"י המפקח, יהא הקבלן חייב להמציא, תוך 10 ימים מיום הדרישה, פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי לוח הזמנים האמור, לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה משחררת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י ההסכם. רשיונות ואישורים לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים לביצוע העבודה, ככל שאלה דרושים. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רשיונות ו/או אישורים. תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם. רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: העירייה, תאגיד מים וביוב מקומי, רשויות מקומיות, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, הרשות המקומית, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, חברת נתיבי הגז הטבעי, איגוד ערים, רכבת ישראל וכל רשות נוספת אחרת. כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת קרקעיים (מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, גז וכו') ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת קרקעי, ללא נוכחות מפקח, מטעם הרשויות הנ"ל כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח) ויתמוך את המתקן התת קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן. נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת קרקעי

37 עבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם לקבלן תשלום נפרד. פרק ג' פיקוח וניהול יומן.10 פיקוח המפקח יהא רשאי לבדוק מטעם התאגיד בכל זמן שהוא את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם, את הוראות התאגיד ואת הוראותיו הוא. כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים, ולא תהיה לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/ או המפקח ו/או העירייה בקשר לכך. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מורשה על ידו, להכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לתאגיד או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע ההסכם בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין בה כדי להטיל על העירייה או התאגיד או מי מטעמם או המפקח אחריות כלשהי בקשר לעבודות, או לגרוע מאחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של הקבלן לעבודות. המפקח יהיה רשאי בכל שלב של העבודה לשנות לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן לא יקבל כל תשלום או פיצוי עבור הכנסת השינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים. לא ישולם דמי בטלה והתארכות משך הביצוע מכל סיבה שהיא. בנוסף, העבודות שתבוצענה ע"י הקבלן, תכלוננה את כל הפעיליות שתידרשנה לצורך ביצוע העבודות,כנדרש בתוכניות, במפרטים ובשאר מסמכי מכרז/הסכם זה, לרבות ביצוע תיאומים, בתאום עם המנהלת המשותפת עם כל הרשויות הגורמים הרלוונטים המוסמכים וקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות היה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי המכרז, במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, יהא התאגיד רשאי לסרב לקבל את האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המכסימלית שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם סופקו, במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליט התאגיד לדרוש את החלפת האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את האביזרים תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך. הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן על פי מסמכי מכרז/הסכם זה. בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו בביקורות ישא הקבלן בהוצאות התאגיד בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות. המפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהו מעבר למוסכם בהסכם זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין התאגיד לקבלן ניהול ביומן 36

38 הקבלן מתחייב להחזיק ולנהל במקום העבודה יומן עבודה (להלן: "היומן"), ובו ירשום, מדי יום ביומו, את הפרטים הבאים: מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו. כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות. הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו. השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות. תקלות והפרעות בביצוע העבודות. תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות. התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. הוראות שניתנו לקבלן על ידי התאגיד או על ידי המפקח. הערות התאגיד או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע העבודות. כל דבר אחר שלדעת המפקח או המהנדס יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. היומן יהיה בשלושה העתקים או יותר, כפי שידרוש המפקח, וייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן, והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים להוסיף ביומן הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הרישומים שיוכנסו ליומן העבודה כנ"ל ייחשבו כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאם לתנאי הסכם זה, והקבלן מתחייב לעקוב אחרי היומן באופן יומיומי, ולמלא אחר הוראותיהם. הקבלן ירשום ביומן את כל הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא יחייבו את התאגיד. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אימילוי הוראות המפקח או הוראות ההסכם, והערות הקבלן לא יחייבו את התאגיד באופן כלשהו. היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי. הקבלן יהא חייב לנהל, כדי הנחת דעתו של המפקח, רשימות או פנקסים מתאימים אחרים, שידרשו על ידי המפקח, בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י המפקח ביצוע העבודה לשביעות רצון התאגיד והמפקח הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להסכם, לשביעות רצונם המוחלטת של התאגיד והמפקח שאינן ובין, בין שהן מפורטות בהסכם המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של מפורטות בהסכם. פרק ד' התחייבויות כלליות.13 אחריות וביצוע תשלומים ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה במצב תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. הקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע העבודה. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 37

39 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרים, הציוד, האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. המתקנים, והדברים 14.1 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים, החריגות, אי התאמות והסטיות מתנאי ההסכם ולאלה שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה. למרות האמור לעיל, התאגיד שומר את הזכות לספק לקבלן את החומרים (כולם או מקצתם), כפי שתמצא לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים, ולחייב במחירים אלה את חשבונו של הקבלן, ולנכות מחיר החומרים מהכספים המגיעים לקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן. בהעדר מחירים לחומרים אלה ברשימת מחירי היחידות, ייקבע המחיר בהתאם למחירי השוק של החומרים בעת אספקתם על ידי התאגיד לקבלן. השתמש התאגיד בזכות כאמור בס"ק זה, ישתמש הקבלן בחומרים אלה אך ורק לביצוע העבודות. הקבלן לא יהא רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש אישור מהמפקח, והוא מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה, לרבות ציוד מיכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומיכשור, אלקטרוניקה, אביזרים, מוצרים, חלקי חילוף בין אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים. חומרים, כולם או מקצתם, וכן מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו מיד בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלות התאגיד. כל אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות התאגיד. נקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק המתקנים, הציוד, החומרים או המבנים ו/או המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאי התאגיד, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. התאגיד יזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לו בענין זה..15 הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים, לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי התאגיד, אם סופקו, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה בכפוף לאמור בהסכם זה. אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים או של הציוד והמפקח רשאי לבדוק כל ציוד וחומרים ולפוסלם בכל זמן הוא ובמקרה כזה חייב הקבלן לסלק את הציוד או את החומרים שנפסלו כאמור ממקום העבודה. בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו

40 טיב החומרים והמלאכה הקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור ובכמויות ובכמויות מספיקות ובשאר מסמכי ההסכם במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות. חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר..16 הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן חובה זו חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיים תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תקן יש צורך בסימן השגחה. סופקו מוצרים מסוימים על ידי התאגיד אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה. החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים 17.1 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו. הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזרו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן 17.4 דלעיל, תחולנה על הקבלן, אלא אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 17.2 ו 17.3 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. הגנה על חלקי העבודה הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי עבודה, על ידי הגורמים המפורטים בסעיף קטן 18.1 בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 19.1 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

41 על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן שתצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם, ו/או שהם מפריעים לביצוע תקין של העבודות באתר. על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף תוך זמן שייקבע על ידי המפקח. על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של אותו חלק מהעבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם. סמכותו של המפקח לפי הוראת סעיף 19.1 דלעיל תהיה בת תוקף לכל דבר על אף כל בדיקה קודמת שנערכה על ידי הקבלן או המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה שנפסלו. לא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, יהא התאגיד רשאי לבצעה על חשבונו של הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והתאגיד יהא רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן מהתאגיד בכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. במקום תיקון עבודה שלא נעשתה בהתאם להסכם או החלפתה באחרת, יהא זכאי המפקח להרשות שהעבודה הפגומה תישאר, ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש בערך העבודה או החומרים, והתאגיד יהא זכאי לגבות את סכום ההפרש מהסכום שיגיע לקבלן מהתאגיד עפ"י ההסכם, מבלי שהדבר יפגע בזכותו של התאגיד לתבוע כל עודף הסכום בכל דרך אחרת, אם הכספים שיגיעו לקבלן לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור. הפסקת ההתקשרות על ידי התאגיד התאגיד יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק בכל עת את ההתקשרות בהסכם זה, בהודעה לקבלן של 21 ימים מראש ובכתב. ניתנה לקבלן הודעה, כאמור, לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות הסכם זה. עבודה בשעות היום בימי חול פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת, לא תתבצע עבודה בימי שבת ומועדי ישראל ללא האישורים הדרושים עפ"י דין, ובהסכמת המפקח בכתב. אין הוראת סעיף 21.1 חלה על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או על כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על הנסיבות שבעבודה כמפורט, ולקבל את אישורו מראש ובכתב, או לאחר מעשה אם וכאשר לא הייתה אפשרות להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הייתה צפויה מראש ולא ניתן היה לצפות אותה מראש. הקבלן לא יהיה זכאי להוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין עבודה כאמור בסעיף זה. קצב ביצוע העבודה הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש, מדי יום ביומו, ולא ייעדר מהאתר במהלך כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבודות, עד למועד סיום העבודות. אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב. לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף 22.2 תוך 5 ימים, ו/או אם הפסיק הקבלן את העבודות ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופה העולה על 3 ימי עבודה, בין אם ברציפות ובין אם שלא ברציפות, התאגיד יהא רשאי, אך לא חייבת, לבטל הסכם זה במתן הודעה לקבלן, וההסכם יהיה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור

42 לחילופין או בנוסף לאמור בסעיף 22.3 לעיל, התאגיד יהא רשאי להפקיע ביצוע העבודות מידי הקבלן ולבצע את העבודות כולן או מקצתן על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. התאגיד יהא רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של 17% שיחשבו כהוצאות משרדיות והוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף זה יהיה לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים במקום העבודה. לקבלן לא תעמודנה כל זכויות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד התאגיד בגין העברת העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם, כאמור לעיל. אם לדעת התאגיד יהיה צורך, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה התאגיד בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב להחיש את הביצוע כמבוקש על ידי התאגיד, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות התאגיד לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי ושיטות העבודה. לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף 22.6 תחולנה הוראות סעיף 22.3 ו 22.4 ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה. היה והחשת העבודה כנדרש על ידי התאגיד תהיה ניכרת עד כדי כך ובאופן שהקבלן יאלץ להקדיש לכך ו/או להשקיע בכך אמצעים ניכרים בכוח אדם, מתקנים ו/או חומרים, כי אז יהיה הקבלן זכאי לקבל תוספת מחיר לכל יחידה (או תמורה אחרת המתבקשת בנסיבות אלה) ביחס לאותה העבודה שהקבלן נתבקש להחישה. המפקח או המהנדס יקבעו באופן בלעדי אם הדרישה להחשת העבודה הייתה כזו הדורשת החשה באופן ניכר אשר יזכה, כאמור לעיל, את הקבלן בתוספת. לחילופין, התאגיד יהיה רשאי לקבוע תוספת מחיר כוללת עבור העבודה שהקבלן נתבקש להחישה למען הסר ספק אי מתן הודעה על ידי המפקח או אי נקיטת צעדים על ידי התאגיד ו/או המפקח אינה משחררת את הקבלן מהתחייבותו לבצע את העבודות תוך המועד הנדרש על פי הסכם זה. השגחה מטעם הקבלן, צוות הניהול הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת ההסכם מנהל עבודה, בעל רמה מקצועית גבוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא הסכם זה אשר יהא איש הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה. מינוי מנהל עבודה מוסמך טעון אישורו המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת מבלי לתת כל נימוק לכך והקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה מוסמך אחר כפי שיידרש ע"י המפקח (להלן : "נציג הקבלן"). נציג הקבלן ימצא באופן קבוע באתר העבודות, יפקח על ביצוע העבודות ויקבל הוראות מאת המפקח..23 כל ההוראות, ההודעות, הדרישות והביאורים שיינתנו לנציג הקבלן על ידי המפקח ו/או על ידי התאגיד לנציג הקבלן, יחייבו את הקבלן ודינם כדין הוראות, הודעות, דרישות ובאורים שניתנו לקבלן עצמו. כל מעשה שיעשה מנהל העבודה וכן מסמך שיחתום עליו יחייבו את הקבלן כאילו הקבלן עשה עת המעשה או חתם על המסמך וישמשו ראיה חותכת נגד הקבלן מבלי שהקבלן יוכל לערער על כך. מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם להסכם זה. נציג הקבלן יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר מול התאגיד על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת

43 23.4 הקבלן לא יחליף את נציג הקבלן אלא באישור התאגיד מראש ובכתב. הרחקת עובדים הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידיו בביצוע העבודה, לרבות נציג הקבלן, קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם הסכים התאגיד בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. לקבלן ו/או למי מטעמו לא תהא דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי התאגיד או המפקח בגין הרחקה כאמור. בטיחות, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. בכל שלט יציין הקבלן גי הוא פועל "בשירות תאגיד פלגי מוצקין בע"מ". הקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע כניסה לאתר העבודות של כל אדם שאינו מורשה לכך, וכן למנוע שימוש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדים או כל אדם אחר. הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה. הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח, יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות. זכויות, פטנטים וכדומה כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לתאגיד בלבד ולקבלן לא תהיינה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בהסכם זה. הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה מהתאגיד ויפצה אותם על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן. עתיקות

44 עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח 1978 או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות תשלום תמורת זכויות הנאה אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. כל נזק שייגרם לעירייה ו/או לתאגיד בגין הפרת סעיף זה יהא באחריותו של הקבלן. פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים, מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונה הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה מאוכלס ופעיל דבר שיחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף או פיצוי בגין כך. בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך ביצוע העבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור מראש ובכתב של התאגיד. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. תנועה על פני כבישים קיימים כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. מתן חופש מעבר הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במקומות שיועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים יהיו פתוחים לשימוש העירייה ו/או התאגיד ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח וכי הוא לא יאכסן עליהם חומרים ו/או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. תאום ואישור משטרת ישראל ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע בכביש ראשי ו/או ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. שילוט, תמרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, יציב, על חשבונו, מחסומי ניוג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב (בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי) מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד התחבורה ובהתאם לכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כל הציוד, התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה האם תתבצע עבודת לילה

45 29.8 א. ב. ג. ד. ה. ו. הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף לשילוט האמור בסעיף 29.6, אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן : התמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג HIGH INTENSITY רחוצים ונקיים. יוצבו נצנצים על גבי חרוטים (קונוסים) שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני תנועה. תופעל תאורת כביש. כל העובדים יצויידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. כל הכלים הכבדים יצויידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה. המטאטא המכני, יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק. הכוונת תנועה הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים במספר שידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה. במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודה, ידאג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם. הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על הקבלן בלבד. טיפול בפניות הציבור מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ימנה הקבלן נציג מוסמך מטעמו, אשר יהיה אחראי לקיום קשר רציף עם נציגי הציבור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיהם, וזאת במטרה לצמצם למינימום את אי הנוחות הנגרמת לציבור כתוצאה מביצוע העבודה בשטח. נציג הקבלן יפרסם בשכונה פרטים אשר יאפשרו לציבור לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה. נציג הקבלן ידווח לתאגיד על כל תלונה אשר הגיעה אליו מהדיירים ו/או העובדים בקרבת מקום העבודה, ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונן. ניקוי מקום העבודה הקבלן יסלק מדי יום ממקום העבודות ומסביבתו את עודפי החומרים והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר והחומרים המיותרים, מכל סוג שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן לנקות את כל הרצפות, המרצפות, הדלתות והחלונות, להוריד כתבי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודות השונים, לסתום בורות שנחפרו, אם נחפרו, לצורך העבודות, והכל לשביעות רצונו של המפקח. לא ביצע הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה תוך 7 ימים מיום שקיבל דרישה על כך מאת המפקח, יהיה התאגיד רשאי לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את כל הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן. הקבלן יפנה את הפסולת לאתר פינוי שהוקצה לכך ע"י הרשויות המוסמכות וישא בכל הוצאה הקשורה לפינוי כאמור. תיקון נזקים למובילים 33.1 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים והביוב, לביוב, לתעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או לתשתיות או למובילים אחרים כיוצ"ב (להלן: "מובילים") תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודה

46 33.2 אם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני העברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הגנה על עצים וצמחיה הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן..34 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם, וכן כל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע עבודה תוך המועד הקבוע לכך בהסכם. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור. הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכך ימי עבודתו. לביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו איזור, והכל בכפוף להוראות הדין. הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור, והכל בכפוף להוראות הדין. הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ט הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודה. הקבלן מתחייב להמציא לתאגיד אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו, ככל שיידרש לעשות כן על ידי התאגיד העדר יחסי עובד מעביד, וסודיות בכל הקשור למערכת היחסים בין התאגיד לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא כעובד. מובהר, כי אין בין התאגיד לבין הקבלן או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע אחרת יפצה הקבלן את התאגיד בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד. חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות. הצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על פי הסכם זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו.36 45

47 והשגחתו המלאים של הקבלן, והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם. סודיות וייחוד התקשרות הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכם זה, על כל מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של הסכם זה. הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד העירייה ו/או התאגיד, בהתאם להוראות ההסכם או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. הסבת הסכם הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את ההסכם, כולו ו/או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן. העברת 25% מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 38.1 לעיל. מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. נתן התאגיד את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על התאגיד ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה. התאגיד יהא רשאי, בכל עת, להמחות את זכויותיו, על פי הסכם זה, לעירייה ובלבד והודיע על כך לעירייה פרק ה' אחריות וביטוח חברת הביטוח תכלול בשם המבוטח את שם הקבלן, תאגיד המים והביוב פלגי מוצקין בע"מ, עירית ק. מוצקין, ע. קרית ים קבלני משנה ועובדיהם. אחריות לאתר העבודה מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום תקופת ההסכם, ובכל תקופה שהקבלן יבצע עבודות כלשהן במסגרת ההסכם, לרבות במסגרת תקופת הבדק/האחריות, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המירבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. נזיקין לגוף או לרכוש 40.1 בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון התאגיד והעירייה

48 הקבלן ישפה את התאגיד על כל סכום שיחויב לשלם, או תשלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן נדרשו התאגיד ואו העירייה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודה, ישפה אותם הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר לדרישה, כאמור. התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או התאגיד בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון התאגיד והעירייה. התאגיד יעביר לקבלן העתק של התביעה ולא תתנגד להצטרפותו להליך המשפטי. הקבלן ישפה את התאגיד ו/או עירייה בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם נזיקין לעובדים ולשלוחים הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר אליה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או ו/או התאגיד ו/או העירייה בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ההתאגיד ו/או עירייה. הקבלן ישפה את ההתאגיד ו/או עירייה בגין כל תשלום שיחוייבו לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו שבסעיף קטן התאגיד תודיע לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך המשפטי. חוייבו התאגיד ו/או העירייה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודה, יפצה אותם הקבלן על כל סכום שתשלם, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר לדרישה, כאמור. התאגיד יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות או באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון התאגיד והעירייה. ביטוח על ידי הקבלן 42.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלפי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה (להלן: "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת התאגיד ומי מטעמה, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם התאגיד, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' 1 למסמכי המכרז (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי : הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב, בגבול האחריות המקובל בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

49 כמו כן יערוך הקבלן ביטוח מקיף לכלי רכב ו/או ביטוח אש מורחב ו/או במתכונת כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב ו/או בציוד מכני הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 1,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנודעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות. בביטוחים אלו ייכלל תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי התאגיד ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון וביטוחי האחריות, כאמור בהתאמה, יורחבו לכלול את התאגיד והעירייה, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. כמו כן יצוין בפוליסות הנ"ל במפורש כי רכוש העירייה ו/או התאגיד שבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד התאגיד, מתחייב הקבלן להמציא לידי התאגיד, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות התאגיד בהתאם לנוסח "פטור מאחריות הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ב' 2 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. פרוט ביטוחי הקבלן : ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית ע"ס 5 מיליון. ביטוח חבות המוצר ע"ס 5 מיליון. ביטוח כלי רכב. ביטוח ציוד מכני הנדסי. ביטוח חבות מעבידים. ביטוח צד שלישי ע"ס 5 מיליון. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות גם את החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא על ידו למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין. ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן, התאגיד לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמה (להלן: "יחידי המבוטח"), ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן. במועד חתימת הסכם זה, הקבלן ימציא לתאגיד אישור ביטוחי הקבלן, בנוסח המצורף כנספח ב' 1 כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (נוסח מקורי) ונספח ב' 2 הצהרת הקבלן כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. תשלומי ביטוח הקבלן אחראי בלעדית לתשלום פרמיות הביטוח, אי עמידה בתשלומי הביטוח לא יגרע ולא יפגע בזכויות המבוטח

50 42.9 כל שינוי או ביטול פוליסות הביטוח בין אם עפ"י בקשת הקבלן או עפ"י רצון המבטח או עפ"י מי מהמבוטחים יעשה בכתב ובהודעה מוקדמת של 30 יום לפחות ובאישור תאגיד המים והביוב פלגי מוצקין בע"מ. פרק ו' שינויים 43. שינויים 43.1 המפקח או התאגיד רשאים להורות בכל עת שימצאו לנכון, לפי שיקול דעתם הבלעדי, על כל שינוי שימצא לנכון בעבודה, כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי באיכות העבודה, סוגה, גודלה, מימדיה (להלן:"השינויים") הכל כפי שימצא לנכון, גם לאחר הוצאת הזמנת עבודה לקבלן. ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 50% משווי ההסכם. הוראת המפקח או התאגיד על שינוי העבודה לפי סעיף קטן 43.1, תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב, ובחתימת המפקח. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים". כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בהסכם, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן : א. לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב כמויות, בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז (למעט בפרק הקשור לחברת מקורות) ב. לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי יובא בחשבון מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי הענין, שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידה החסרים. בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה החסר, ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירון "דקל". לא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי מחירון "דקל", יקבע המפקח את ערכו של השינוי. שכר ההסכם יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף קטן מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר ההסכם, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים. קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר ההסכם יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם כאמור. עברו 15 (חמישה עשר) ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למפקח בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על ההסכם. למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 30 יום מיום מתן פקודת שינויים. מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות ההסכם או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של התאגיד לפי ההסכם או לפי כל דין פרק ז' סיום העבודה, תיקונים, בדק, תעודת השלמה ותעודת סיום 44. תעודת השלמת עבודה 44.1 הושלמו כל העבודות נשוא הסכם זה, יודיע על כך הקבלן למפקח ולתאגיד בכתב. 49

51 המפקח, ו/או המהנדס יבדקו את העבודה ו/או העבודות תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה (להלן: "בחינת העבודה"), ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי ההסכם ולשביעות רצונם, תינתן לקבלן תעודת השלמה, בתוך 7 ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף לאמור להלן. מצאו המפקח או המהנדס בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי ההסכם ואינה משביעה את רצונם, ימסרו לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן "התיקונים") הדרושים לדעתם, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. נסתיים ביצוע התיקונים יחול על העבודה האמור בסעיף 44.1 לעיל. למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי ההסכם, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים וביצועם. המפקח ו/או המהנדס רשאיים, על פי שיקול דעתם, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח ו/או המהנדס, בתוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדס. כמו כן, רשאי התאגיד להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי התאגיד כאמור. לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ו/או המהנדס יהיה התאגיד רשאי לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, על חשבון הקבלן. התאגיד יגבה הוצאות אלו, בתוספת 17% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז משכר ההסכם או בכל דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי התאגיד. מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכם. קבעו המפקח או המהנדס כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לתאגיד את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו. ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילם התאגיד עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התאגיד יהא רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו למתן תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתו המלא, המוחלט והבלעדי של התאגיד. בכל עת שהתאגיד יקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל הקבלן בהתאם להוראותיו של התאגיד כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת סיום, ולא יבואו במקומם כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי התאגיד לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם להסכם, ולא 50

52 ימנעו מהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות ההסכם, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. אחריות, תיקונים, שירות ותעודת סיום 45.1 לצורך ההסכם הקבלן יהיה אחראי לטיבם של האביזרים והצנרת שיסופקו ו/או יותקנו על ידו לתקופה של 12 חודשים מיום הוצאת תעודת השלמה לכל עבודה; הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לתקופה של 12 חודשים ממועד מתן תעודת השלמה לכל העבודה ו/או ממועד ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסע' 44.2 לעיל, לפי המאוחר (להלן: "תקופת האחריות" או "תקופת הבדק"). עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן..45 נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות באביזרים ו/או בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ההסכם ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם להסכם, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של התאגיד או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או התאגיד ולשביעות רצונו של המפקח או התאגיד הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע במובילים, כאמור בסעיף 33. ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 45.1 ו 45.2 לעיל, לרבות בגין החלפת חלקים יחולו על הקבלן. היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלומים פיצויים לתאגיד בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול הקבלן הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות סופית ומכרעת. תהא 45.5 אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם מקורם בהפרת ההסכם ע"י הקבלן (לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות), או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף לכל אחריות אחרת לפי הדין או ההסכם, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות האחריות. בתום תקופות האחריות לכל העבודות לפי הסכם זה, לאחר שהודיע הקבלן לתאגיד על השלמת העבודות נשוא ההסכם, ימסור התאגיד לקבלן תעודה (להלן: "תעודת סיום") בדבר סיום ההסכם המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם להסכם וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם להסכם ולשביעות רצונו המלא של התאגיד. תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי התאגיד בדק ונוכח לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן בוצעו כהלכה ועל פי ההסכם. תעודה זו תינתן לאחר תקופות האחריות. מסירת תעודת סיום ההסכם לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מההסכם אשר מטבע הדברים חלה גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה, לרבות ליקויים בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן פגמים וחקירת סיבותיהם 46.1 נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על התאגיד והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שיורה לו התאגיד. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך.46 51

53 בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לתאגיד. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח. נתגלה פגם בעבודה ו/או במוצרים בתוך תקופות האחריות, הנובע מביצוע שלא בהתאם לתנאי ההסכם, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על המפקח פרק ח'.47 תשלומים וערבויות תשלומים לקבלן כללי וחשבון חלקי מוסכם בין הצדדים כי שכר ההסכם המגיע לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל, הצעת הקבלן נספח ט' להסכם זה והוראות הסכם זה. התמורה תשולם לקבלן בתנאים המפורטים להלן. מוסכם בין הצדדים כי התשלומים שיהיו מגיעים לקבלן ע"פ הסכם זה, מותנים וכפופים בקבלתם בפועל ממשרד השיכון וידוע לו שרק אז ישולמו לו. בסופו של כל חודש (החל מ 1 ולא יאוחר מה 10 בחודש שאחריו), מתחייב הקבלן להגיש לתאגיד חשבון שיפורטו בו: כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש, לרבות עבודות שבוצעו עפ"י פקודת שינויים. חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. כל סעיף שלגביו לא הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח ו/או התאגיד לא לאשר את הכמויות המופיעות באותו סעיף. החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד, ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן, בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן (למעט בפרק הקשור לחברת מקורות). החשבון ילווה במסמכים הדרושים, כגון: יומני עבודה, חישובי כמויות, אישורי ביצוע, תוכניות, תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות. החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל התאגיד. המפקח והתאגיד יבדקו את החשבון, תוך 30 ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון. לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי המפקח או התאגיד, יוחזר החשבון לקבלן וזה יתקנו לשביעות רצון התאגיד. היה ולדעת המפקח או התאגיד בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון. כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות שבועיים לפני מועד התשלום המתוכנן אישור חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי ההסכם, או כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות הביניים או כאישור לעניין אחר כלשהו, אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים אישור חשבונות ביניים של הקבלן ע"י המפקח יהא כפוף לבדיקה חוזרת של המפקח לפי שיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלקי ולתקן לפי ראות עיניו. כל זאת בלי לפגוע בזכות המזמין לדרוש מהקבלן להחזיר לאלתר תשלום יתר ששולם בטעות. 52

54 47.12 כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי ההסכם, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל מהתשלומים הנ"ל, יופחת כל תשלום ביניים שבוצע, כל סכום אחר ששולם לקבלן לפי ההסכם, וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י הסכם זה ו/או לפי הדין מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן, והתאגיד ינכה ממנו מס הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכנסה אישור תשלומים, וכן ביצוע של תשלומים לקבלן, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים התשלומים, ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל טענה של התאגיד כלפי הקבלן, בקשר להסכם התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום נספח ה' תשלום התמורה על פי החשבון החלקי יבוצע בכפוף לכל האמור בהסכם זה, בתוך 90 (תשעים) ימים מתום החודש בו אושר החשבון החלקי על ידי המפקח. הכול בכפוף להעברת הסכום הכספי ממשרד השיכון כאמור וקבלתו בתאגיד. חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. הקבלן יגיש לתאגיד, באמצעות המפקח, בתוך חודשיים מגמר כל העבודות חשבון סופי של כל העבודות (להלן "החשבון הסופי"), לפי הוראות סעיף זה, בשינויים המחוייבים, ובו יפרט את כל העבודות אשר בוצעו ואת כל החומרים אשר השתמש בהם לביצוע העבודות תוך ציון המחירים ויכלול את כל סעיפי העבודה שאושרו על ידי התאגיד, על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאי ההסכם. חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את התאגיד אלא אם כן כלל את כל הפרטים שחייב הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי הקבלן, כי החשבון כולל את כל העבודות שנעשו על ידו בקשר להסכם זה ושאין לו עוד כל תביעות שהן כלפי התאגיד מלבד החלק מתוך הסכום הסופי של החשבון שטרם שולם, עפ"י טופס הצהרה על חיסול תביעות, המצ"ב להסכם זה כנספח יג'. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי (הן ביחס לכלל העבודות נשוא הסכם זה, והן ביחס לכל "פרוייקט" שיבצע, בנפרד) את כל המסמכים הקשורים בו, ובין היתר את המסמכים כדלקמן: חשבון סופי, ב 3 עותקים. ניתוח מחירים לעבודות חריגות/שינויים, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, ב 3 עותקים. ערבות בדק/טיב לפי הוראות הסכם זה. הצהרה וכתב ויתור על העדר כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף כנספח יג' או בנוסח אחר אשר יקבע על ידי התאגיד. אישור מהמפקח שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים, חומרי בנין, ציוד, צריף, בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר העבודות. תעודת השלמה. כל המסמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים, במפרטים הטכניים המיוחדים. כל מסמך אשר יידרש ע"י התאגיד. לרבות ערך העבודות שבוצעו יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה (שברשימת הכמויות) בכמויות שנמדדו, בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז ובכפיפות.48 53

55 להוראות ההסכם, ואולם, מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י ההסכם עבור העבודות ניתנת גם עבור כל פרטי החומרים, האביזרים והעבודה, שהם בגדר פרט לוואי הכרוכים עם ביצוע נאות ושלם של העבודה, אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים, בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחירים או במסמכי ההסכם האחרים. המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו הקבלן ללא תשלום נוסף כלשהו. החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והתאגיד (כפי שהוגש, או בתיקונים), תוך 60 ימים (ששים ימים) ממועד הגשתו למפקח. אין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו. למען הסר ספק, מובהר כי מילוי כל התנאים לעיל והמצאת כל המסמכים הינה תנאי לזכאות הקבלן לקבל את יתרת החשבון הסופי. כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום כלשהו בגין החשבון הסופי, אלא אם כן קיבל מן המזמין תעודת השלמה על העבודות כולן, ו/או השלים את כל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסע' 44 לעיל, לפי המאוחר. החשבון הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן מהתאגיד, ואין לקבלן הזכות לבוא לתאגיד בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת. התאגיד רשאת לנכות מכל תשלום ביניים או תשלום סופי כל סכום המגיע באותה עת מהקבלן לתאגיד עפ"י הוראות ההסכם, וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בהסכם ובין אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בהסכם זה, רשאי המפקח לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן לאחר אישור החשבון הסופי יוציא המפקח תעודה ("תעודת אישור") בה יפרט הסתייגויות שונות שיש לו, ויורה על סכומים שאין לשלמם לבטחון ביצוע כל עבודה, תשלום כל הוצאה, אחריות ונשיאה בכל נזק ואבדן וכו'. על פי תעודת האישור ובהתאמה ללוח התשלום, ישולמו לקבלן הכספים שיגיעו לו או ימנעו מתשלום כספים לקבלן או ישולמו כספים לתאגיד, הכל לפי העניין אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכם, ואין בהן משום ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות ההסכם או הדין תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן, בתוך 90 (תשעים) ימים מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי המפקח והתאגיד מוסכם בזה במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה כפוף לבדיקה חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח האמור לעיל בס"ק תקף אף לגבי החשבון הסופי. מחיר סופי ותכולת מחירים 49.1 אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יראו בכל מקרה את התמורה המגיעה לקבלן לפי הסכם זה, בהתבסס על הצעתו, ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם ובין היתר את כל האמור להלן: א. כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי ההסכם. ב. תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין. ג. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים

56 ד. אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט ותמרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. ה. אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם. ו. מדידה וסימון, הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי ההסכם. ז. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ח. אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון. ט. התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות ו/או דוגמאות במיבדקות ו/או במכונים מאושרים על ידי המפקח, והתשלומים וההוצאות הכרוכים בהעמסות ובניסויים באתר העבודות, לרבות החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם בדיקות כלשהן ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. י. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי התוכניות, לרבות ההוצאות, הרווחים והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של התאגיד ו/או המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות ההסכם ועל פי כל דין תשלום מע"מ לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל תשלום יעשה כנגד חשבונית מס כדין. התייקרויות 51.1 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם להסכם זה למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או בנספחיו מובהר בזאת מפורשות כי התמורה תשולם לקבלן על ידי התאגיד באופן ובשיעורים המפורטים בהסכם, ללא התייקרויות, ללא עדכון מחירים לתחילת העבודות וללא כל תוספות וזאת עד תום 18 חודשים ראשונים להסכם, מעבר ל 18 חודשים, יתווסף תוספת מדד סלילה, מדד בסיס יום הגשת ההצעה. למען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת גם אם מועד תחילת ביצוע העבודות יידחה על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים, כי התמורה וכן המועדים, השיעורים ואופן התשלומים הינם סופיים ומוחלטים ואינם ניתנים לשינוי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי לא חזה מראש את התייקרויות מחירי החומרים, שכר העבודה ויתר הדברים הדרושים כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא תגיע לקבלן כל תוספת, לרבות תוספת הפרשי הצמדה למדד, בגין עבודות אשר בוצעו בפיגור ומעבר למועדים אשר נקבעו בלוח הזמנים המאושר על פי ההסכם והמפרט הטכני או במועדים אחרים הנקובים בהסכם זה. כמו כן, לא תגיע לקבלן תוספת פיגורים בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא על פי ההסכם. ערבות לקיום ההסכם וערבות לתקופת האחריות/הבדק 52.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, ימציא הקבלן לתאגיד, עד מועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בסך של בשיעור של 10% מסך הצעת הקבלן (כולל מע"מ) המפורט בנספח ט' להסכם זה, בנוסח המצורף כנספח א' להסכם. הערבות תהא בתוקף עד לתום תקופת ההסכם, בתוספת חודשיים. כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לתאגיד, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:

57 כל נזק או הפסד העלול להיגרם לתאגיד עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, לרבות בתקופת הבדק/האחריות כל ההוצאות והתשלומים שהתאגיד ו/או עירייה עלולים להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהתאגיד ו/או העירייה יתבעו בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הקבלן כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק של העבודות, או כל חלק מהן, אשר התאגיד עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בהן. בכל מקרה כאמור יהיה התאגיד רשאי לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים. השתמש התאגיד בזכותו לגבות מהערבות סכום כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת לתאגיד לגבות ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם להסכם זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה. דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת התאגיד לבנק. הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי התאגיד, בין אם בשל הארכת ההסכם על ידי התאגיד, או בשל כל סיבה אחרת. סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין. הערבות לקיום ההסכם או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום יתרת ההסכם לקבלן, לאחר שהקבלן ימציא לתאגיד הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בנוסח המצורף כנספח יג', וכן לאחר שהקבלן המציא לתאגיד את כל המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בהסכם, לרבות במפרט הטכני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתנאי לשחרור הערבות לקיום ההסכם, הקבלן ימסור לתאגיד ערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי הסכם זה, שתהא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של 5% מסך היקף העבודות (כולל מע"מ) שבוצעו על ידי הקבלן במסגרת ההסכם, בנוסח המצורף כנספח א' להסכם (להלן: "ערבות הבדק"). הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות הסכם זה. בהסכם או בכלל יובהר, כי על הקבלן לצרף ערבות בדק כללית לשנה, בשיעור 5% ובנוסף, עם תום השנה, לעוד 24 חודשים, ערבות בגין טיב העבודה, בשיעור של 1.5%, הניתנת לחילוט לכל מטרה. שחרור ערבות בדק, מותנה בקבלת אישור בכתב, של הרשויות המקומיות בתוואי המובל, באישור תאגיד המים והביוב, חב' יפה נוף והרכבת. הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחוייבים. הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי התאגיד בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, יהא התאגיד רשאי להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה פרק ט' הפרות ופיצויים מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בהסכם זה, כולל, בין השאר, נספחיו, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של ההסכם המזכה את התאגיד בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2,000 שקל לכל יום של איחור. אם האיחור האמור יעלה על תקופה של 30 ימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הקבלן לשלם לתאגיד לסך של 4,000 ש"ח לכל יום של איחור מעבר לתקופה הנ"ל. סכומים אלה יהיו צמודים למדד הסלילה מהמדד הבסיסי הידוע במועד חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל

58 א. ב. ג. ד. ה. ו. אין באמור בסעיף זה משום הסכמה של התאגיד לפיגורים הנ"ל והתאגיד תהיה רשאית לתבוע מהקבלן סכומים גבוהים יותר מהסכומים הנקובים בסעיף זה במידה ויגרמו לה נזקים בסכומים גבוהים יותר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 36, 35, 25, 23, 1518, , הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם המזכה את התאגיד בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, כשהם צמודים למדד הסלילה מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעיף אחר בהסכם זה, בנסיבות העניין, הפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את התאגיד בסעדים לפי ההסכם ולפי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי אם לא ימלא הקבלן אחר התחייביותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, אם במעשה ואם במחדל, רשאי התאגיד לבצע את העבודה האמורה על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן. התאגיד יהיה רשאי לחלט את סכומי ההוצאות והפיצויים האמורים בסע' זה מן הערבות הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ולפי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 53.1 ו 53.2 לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את התאגיד בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין : הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם. הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, במקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לתאגיד לפני חתימת הסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת התאגיד לחתום על הסכם זה. הוכח להנחת דעתה של התאגיד כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם, או הפסיק את ביצועו, או שאינו מתקדם לדעת המפקח בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע. הוכח להנחת דעתה של התאגיד כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר להסכם זה או ביצועו. הקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת התאגיד ז. ח. ט. כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה. כשיש בידי התאגיד הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם. כאשר אין הקבלן איננו ממלא התחייבות מהותית כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה בהתאם ואיננו מתקן את ההפרה במועד שנקבע לכך על ידי התאגיד, לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה. 57

59 פרק י' 53.9 הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית יהא התאגיד זכאי לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא התאגיד זכאי לבטל את ההסכם, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית חשב המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד התשלום לקבלן, ועד למועד השבת הסכומים בפועל לתאגיד, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה של ביטול ההסכם קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת ההסכם ולחלט את הערבות הבנקאית החליט התאגיד לבטל את ההסכם ונתן התאגיד לקבלן הודעה על כך בכתב "הודעת ביטול") (להלן: עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה. הקבלן לא יעכב את פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו. הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות עכבון. עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה. החליט התאגיד לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת 17% מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה תפס התאגיד את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה תפס התאגיד את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 15 ימים רשאי התאגיד, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהא התאגיד רשאי להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לתאגיד מאת הקבלן נתפס אתר העבודה לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן להלן תפס התאגיד את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף קטן וכן לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי התאגיד, או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור, הכל לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו לתאגיד עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי התאגיד הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות התאגיד לפי ההסכם ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. שונות זכויות יוצרים זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה לתאגיד, אשר יהא רשאי להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם סיום העבודה ימסור הקבלן לתאגיד את כל גליונות השרטוט האורגינליים כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל. שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומית וכמויות 55.1 הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוא העבודה ולשימוש עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים של התאגיד וזאת.55 58

60 בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה, על חשבונו הוא, את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכו'. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם, הנקובים יכללו במחירי היחידה הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד. אספקת חשמל הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון : קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד. תשלומי עבודה יומית (רג'י) המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית (עבודות רג'י). הוראות המפקח תנתנה בכתב ותכתב ביומן העבודה על ידי המפקח. אין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי הסכם זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין אחר הקשור בעבודה והוראות ההסכם יחולו גם על עבודות אלה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצאות, הנובעות מהחלפה כזו, תחולנה עליו. בהעדר ערכים מתאימים בכתב כמויות, ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי המפקח. בהתבסס על כל המחירים והעלויות הנוגעים ישירות לעניין. המחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה כוללים כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר. סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי ההסכם. כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל. מדידת כמויות העבודה למדידה הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן עבודות על פי פקודת שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן. כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. אם לא צויין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים

61 לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך קיזוז התאגיד רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של התאגיד לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצוע הקיזוז, כאמור, תשלח לקבלן. ביצוע על ידי התאגיד כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או התאגיד ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בהסכם זה, יהיה התאגיד רשאי לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים לפי ההסכם או הדין. התאגיד יהיה רשאי לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן 57.1 בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 17% שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה על ידי ניכוי/קיזוז משכר ההסכם או בכל דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד הסלילה על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי התאגיד. התאגיד לא יתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן 57.1 לפני מתן התראה של 7 ימים לקבלן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי ההסכם או מזכות התאגיד לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. סיכול המשך ביצוע העבודות אם יתגלה בכל זמן שהוא כי אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת כוח עליון, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן ולתאגיד שליטה עליה, יפנה הקבלן לתאגיד והתאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות התאגיד בכל הנוגע לאי המשך ביצוע העבודה כאמור, ובכל הנוגע לסילוק ציוד וחומרים הנמצאים במקום. הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיף 58.1 יהיה ערך העבודה שבוצעה בפועל עד ל מתן האישור האמור, בהתאם למחירים ולשיעורים בהצעת הקבלן למכרז, ובפקודות השינויים וכאמור בסעיף 43 לעיל. תשלום הסכום כאמור בסעיף 58.2 לעיל הוא יהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות הקבלן כלפי התאגיד, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו כאמור, ולקבלן לא יהיה תהיינה (והוא מוותר על) כל תביעה תביעות נגד התאגיד מכל מין וסוג שהם בנוגע לביצוע העבודות. הורה התאגיד לקבלן לסלק ציוד ו/או מתקני עבודה, והקבלן לא סילקם, כולם או מקצתם ממקום העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות התאגיד לפי סעיף 58.1, רשאי התאגיד לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 17% (שבעה עשר אחוזים) שייחשבו כהוצאה משרדית

62 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות הימנעות התאגיד מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכם במקרה מסוים ו/או בכלל אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה. הסכמה מצד התאגיד ו/או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. כל ויתור וארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי התאגיד או מטעמה לא יפגעו בזכויותיו של התאגיד ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד התאגיד על זכות מזכויותיו. שינוי ההסכם כל שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה סיום ההסכם התאגיד יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של 20 יום לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור, על פי התנאים המפורטים בהסכם זה. מיצוי ההתקשרות מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה והתאגיד לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. סמכות שיפוט סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד. הודעות הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא להסכם. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר אני הח"מ ולראיה באו הצדדים על החתום הקבלן אישור עו"ד עו"ד התאגיד של (להלן: "הקבלן") מאשר בזה כי ביום חתמו בפני על הסכם זה ה"ה _ בשם הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין להתקשרות והקבלן על פי הסכם זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן. 61

63 עו"ד נספח א' לכבוד: פלגי מוצקין בע"מ (להלן: "התאגיד") רח' החשמונאים 12 קריית מוצקין. הנדון: ערבות בנקאית מספר על פי בקשת מס' מזהה (להלן: "הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך (במילים: ) (השווה ל 10% מסכום הצעת המבקשים במכרז) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' 2/2014 לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות במסגרתו. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. במכתבנו זה: "מדד" משמעו מדד סלילה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי במועד חתימת ההסכם. 62

64 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה. לאחר יום ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. בכבוד רב, בנק נספח ב' תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי התאגיד ו/או העירייה, מנהליהם, עובדיהם ו/או כל אדם אחר הבא בשמם של התאגיד ו/או העירייה ו/או מטעמם, הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה, לרבות אך לא מוגבל לחברות עירוניות, גופי סמך, עמותות עירוניות וכן נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות,( לגבי מתכננים ויועצים למעט אחריות מקצועית) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. בכל פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן כפופות על פי העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי התאגיד ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה, לרבות אך לא מוגבל לחברות עירוניות, גופי סמך, עמותות עירוניות וכן נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לעניין ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את התאגיד ו/או העירייה הרשות המקומית שבתחומה מתבצעת העבודה, לרבות אך לא מוגבל לחברות עירוניות, גופי סמך, עמותות עירוניות וכן נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על ידי התאגיד ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד ו/או העירייה, לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א

65 ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן, יכללו תנאי מפורש על פיו מבטחי הקבלן אינם רשאים לבטלם, כאמור ו/או לצמצם את היקפם במשך ביצוע העבודות, אלא אם כן מסרו לתאגיד הודעה בכתב בדואר רשום לפחות 60 יום מראש על כוונתם לעשות זאת. הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או העירייה ו/או עובדיהם ו/או הפועלים מטעמם, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה). הקבלן פוטר את התאגיד ו /או העירייה ו/או עובדיהם ו/או הפועלים מטעמם, מאחריות לכל נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור ביטוחי הקבלן, הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק ממנו יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור ביטוחי הקבלן. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי התאגיד ו/או בגין השירותים נשוא הסכם זה לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את התאגיד ו/או העירייה ו/או בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לה, במישרין ובעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד התאגיד, מתחייב הקבלן להמציא לידיו לפני מועד תחילת ביצוע העבודות, אישור בדבר עריכת הביטוחים על פי נוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ב 1', כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" כאמור, הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת ביצוע העבודות והתאגיד יהיה זכאי למנוע מן הקבלן תחילת ביצוע העבודות כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד המוסכם. בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעיף 11 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי ההסכם גם אם יימנעו ממנו להתחיל בביצוע העבודות בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה. לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי התאגיד, את אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף 11 לעיל בגין הארכת תוקפן לתקופה נוספת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת בטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור בסעיף 7 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור. בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר

66 אינם נכללים בנספח "אישור ביטוחי הקבלן", כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות התאגיד, כדי להתאימן להוראות הסכם זה. התאגיד רשאי לבדוק את אישור הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו עלידי הקבלן כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ביחס לאישור הביטוח, וזכותו לבדוק ולהורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על התאגיד או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הבטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן עלפי הסכם זה ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי פוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא תפגע בזכויות התאגיד ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם על פי ביטוחים אלו. כמו כן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את התאגיד ו/או העירייה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם להם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה התאגיד רשאי אך לא חייבת ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום שהתאגיד שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד לתאגיד ו/או לעירייה על פי דרישתם הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות התאגיד על פי סעיף זה, התאגיד יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהייה התאגיד רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה

67 ה" נספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן לכבוד: עיריית קריית מוצקין עובדיהם ו/או תאגיד פלגי מוצקין בע"מ ו/או חברות עירוניות ו/או מנהליהם ו/או רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין (להלן: תאגיד") אנו הח"מ, חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ח.פ. (להלן: "הקבלן") פוליסות ביטוח עבודות קבלניות, צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות (להלן: "העבודות"). הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות. הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של העירייה ו/או התאגיד, הקבלן, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:.1 פרק א' ביטוח עבודות קבלניות : מס' פוליסה: 66

68 תחילה: סיום: אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. הכיסוי יחול גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו. שווי העבודות הקבלניות הינו על פרק זה חלות ההוראות הבאות : ש"ח. יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין עד לסך של 20% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים. יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של 24 חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת תחזוקה " רגילה " של 12 חודש נוספים הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו/או התאגיד, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד שלישי. יצוין במפורש בפוליסה כי התאגיד, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה. מס' פוליסה: פרק ב' ביטוח צד שלישי: תחילה: סיום: ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של.10,000,000 לאירוע ולא פחות מסכום של.20,000,000 לתקופה (12 חודשים). על פרק זה חלות ההוראות הבאות: הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד העירייה ו/או התאגיד. הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של.5,000,000 ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה, לרבות למסילת הרכבת ותשתיות. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו/או התאגיד, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון..2 67

69 פרק ג' ביטוח חבות מעבידים: תחילה: סיום: מס' פוליסה: ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של.5,000,000 $ לתובע ולסך של.5,000,000 $ לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים. על פרק זה חלות ההוראות הבאות: לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ו/או התאגיד ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הקבלן מתחייב להציג אישורי העסקה בהתאם לחוק פועלים זרים או פועלים מהשטחים, במידה ומעסיק פועלים כאלו. ביטוח אחריות מקצועית מס' פוליסה: תחילה: סיום: ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך.4,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים, לשון הרע והוצאת דיבה ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. הביטוח מורחב לשפות את התאגיד ו/או העירייה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את התאגיד והעירייה בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"..3.4 ה הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות. ביטוח חבות המוצר. מס' פוליסה: תחילה: סיום: הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא יפחת מסך 4,000,000 ש"ח..5 68

70 ה הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם. התאגיד והעירייה נכללים בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי התאגיד ועירייה, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ). המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות ההסכם, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את העירייה ו/או התאגיד, עובדיהם, נבחריהם, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן. עיריית קריית מוצקין נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק הסכם הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ע"פ תנאי המכרז. במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת ההסכם תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח ו/או התאגיד ו/או העירייה, אלא אם כן נודיע לתאגיד על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לקבלן ולתאגיד הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש. בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להסכם זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של התאגיד. כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות ההסכם כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו לפני קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות ההסכם כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות התאגיד מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לתאגיד, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל התאגיד או גזבר / חשב התאגיד או הממונה על הביטוחים בתאגיד. כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות ההסכם, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי העירייה ו/או התאגיד. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה ו/או התאגיד הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה ו/או התאגיד במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי העירייה ו/או התאגיד האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי ההסכם..6 69

71 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם ולרבות השתתפויות עצמיות, במידה ותדרשנה. כ"כ חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד. המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לתאגיד, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים התאגיד לא היה מתקשר עם הקבלן, אף במחירים אחרים הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה. ולראייה באנו על החתום: שם המבטח שם החותם חתימה וחותמת 70

72 מסמך "ב' 2" הצהרה על מתן פטור מאחריות : לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' החשמונאים 12 קריית מוצקין (להלן :"התאגיד") א.ג.נ., הנדון: הצהרה על מתן פטור מאחריות בקשר עם הסכם מס' מיום (להלן "ההסכם") בגין עבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים. (מכרז פומבי מס' 2/2014) (להלן : "העבודות") א. ב. הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדון בכלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות באתר שבנדון. על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: 1. הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקין מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים. הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקין מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על זכות השיבוב כלפי התאגיד ו/או העירייה ו/או מי מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים. הנני פוטר את התאגיד ואת עיריית קריית מוצקין מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם העבודות שהנני מבצע באתר שבנדון כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את התאגיד ואת העירייה ו/או מי מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות חתימה ושם הקבלן המצהיר 71

73 ה" נספח ג' תעודת השלמה לכבוד א.נ. הנדון : תעודת השלמה תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ. על פי סעיף 44 להסכם שבין התאגיד לביניכם (להלן : הסכם") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי הסכם, הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא מכרז 2/2014 לביצוע הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים, בוצעה והושלמה בהתאם להסכם וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה. הערות: בכבוד רב, המפקח חתימת התאגיד 72

74 תנאים מוקדמים :.1 נספח ד' הוראות בטיחות הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה), תשמ"ח 1988 על כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון : כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. 2. הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של התאגיד, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם. 3 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בתאגיד ויקפידו על הוראות גיהות. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 1981 ובפקודות הנזיקין האזרחיות 1945 ועל פי כל דין. הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי התאגיד ציוד וכלים :.1 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י 1139 ולפי ת"י עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן מתאים. הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה מהלך העבודה : הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש. הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם קיבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של התאגיד. במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה. 73

75 הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של התאגיד ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום. הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד. הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה. הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של התאגיד. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש. במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות : יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים. א. יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של התאגיד ולמשרד העבודה. ב. את המכונות והכלים ישאיר במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה. במקומם, ללא שינוי, עד בוא המשטרה. ג מניעת תאונה : המפקח או נציג התאגיד, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. המפקח או נציג התאגיד רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של התאגיד או של צד שלישי כלשהו. נציג התאגיד או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל. תקנות בטיחות בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, הבטיחות המפורטות להלן: על הקבלן למלא אחר הוראות פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) תקנות בדבר עבודות בניה ת"י 1139 פיגומים הוצאה אחרונה. ת"י 1847 סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה. ת"י 1143 מעקות הוצאה אחרונה. הצהרת הקבלן הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בהסכם, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות. חתימה וחותמת הקבלן 74

76 ה" נספח ה' לכבוד פלגי מוצקין בע"מ רח' חשמונאים 12 קריית מוצקין לכבוד בנק סניף רחוב א.ג.נ., הנדון: הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק הואיל והואיל וביום נחתם ביננו הסכם בהתאם למכרז מס' 2/2014 (להלן: הסכם"); ואנו מעוניינים כי תשלום שכר ההסכם ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו, ואשר יועברו אלינו באמצעותכם, והכל על פי ההסכם ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו, יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן; לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן: אנו החתומים מטה, מבקשים בזאת כי כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אנו זכאים, מהתאגיד, על פי ההסכם ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו, יעשו באמצעות זיכוי חשבוננו המפורט להלן: מס' חשבון: סוג חשבון: שם הבנק: סימול הבנק: כתובת הבנק: מס' הסניף: הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו. הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל, ישמש כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי ההסכם לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך הקיזוז אישור בכבוד רב, _ חתימת הקבלן הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו (להלן: הקבלן). בכבוד רב, הבנק 75

77 נספח ה' 1 מבחן בטיחות ניהול הבטיחות 1.1 המציע מעסיק ממונה בטיחות (צרף אישור כשירות למכרז). א. היקף המשרה יהיה לפחות 8 ימים בחודש (במידה וממונה הבטיחות חיצוני צרף את ההסכם איתו למכרז)..1 נהלים למציע יהיו נהלים מבוקרים בנושאי בטיחות (צרף נהלים אלה למכרז). הנהלים יהיו חתומים על ידי מנכ"ל התאגיד ועל ידי כל מנהל שאחראי למלא אחריהם. למציע יהיו נהלים לפחות בנושאים הבאים : א. א. 1 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. נוהל עבודה בחללים מוקפים. עבודה בשחות ובורות ביוב. נוהל עבודה בגובה. נוהל "עבודה בלילה". נוהל "ציוד מגן אישי". "נוהל עבודת יחיד". נוהל שינוע אחסון וטיפול בחומ"ס. נוהל עבודה במתח חי. נוהל נעילה ותיוג. עבודה עם שפכים. עבודה חמה / עבודה בלהבה גלויה. חפירות ותעלות. נוהל עבודה במנהרה / צנרת דחיקה. אם קיימים נהלים נוספים יש לצרפם..2 איתור ובקרת גורמי סיכון 3.1 א. ב. למציע יהיה נוהל איתור ובקרת גורמי סיכון (צרף את הנוהל למכרז) : בנוהל תהיה התייחסות לשגרת מבדקי בטיחות על ידי מנהלי התאגיד בדרגים השונים. בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקים..3 76

78 ג. בנוהל תהיה התייחסות למבדק בטיחות תקופתי על ידי איש בטיחות מקצועי לפחות אחת לשבוע. ד. בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות השונים. המבדקים בדיקות תקופתיות 4.1 א. למציע יהיה נוהל בדיקות תקופתיות (צרף את הנוהל למכרז) : בנוהל תהיה התייחסות לשיטת המעקב לביצוע הבדיקות התקופתיות..4 בנוהל תהיה התייחסות לבדיקות לרבות בתחומים הבאים: מתקני הרמה ואביזרי הרמה. א. מטפים. ב. ערכות ע"ר. ג. ממסרי פחת. ד. כלי עבודה חשמליים. ה. קולטי אוויר. ו. ציוד צמ"ה. ז. ציוד מגן אישי לעבודה בגובה. ח. 4.2 תאונות עבודה 5.1 למציע יהיה נוהל דווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות (צרף את הנוהל למכרז)..5 א. ב. ג. ד. בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים : שיטת הדיווח על התאונה. שיטת חקירת התאונות וביצוע פעולות מתקנות בעקבות כך. הדרכת העובדים לאחר כל תאונה בתאגיד. דווח תאונות ההיעדרות מעל 2 ימים לאגף הפיקוח על העבודה. 5.2 קבלנים ואורחים 6.1 למציע יהיה נוהל עבודה מול קבלני משנה ושלוחים (צרף את הנוהל למכרז) הדרכה א. ב. ג. ד. בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים : למציע יהיה כיצד מבצעים הערכת סיכונים לעבודה אותה בא לבצע קבלן המשנה. מהי שיטת הדרכת הבטיחות לקבלני משנה הבאים לבצע עבודה. מהי שיטת הפיקוח על קבלני משנה הבאים לבצע עבודה. מהי שיטת הפיקוח על אורחים המגיעים לאזורי העבודות. נוהל הדרכה והסמכה לעובדיו ולשלוחיו (צרף את הנוהל למכרז)

79 א. ב. ג. ד. ה. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים: מהי השיטה לבצע מבדק נוהגי עבודה לוודא שעובדים על פי ההדרכה?. למציע תהיה תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים של עובדיו. כל העובדים יחתמו על קבלת תמצית המידע. מהו המנגנון לוודא כי כל העובדים עברו את ההדרכות. הדרכת עובדי האחזקה תעשה על ידי מדריך בטיחות מוסמך. למציע תהיה תוכנית הדרכה לעובדים ולשלוחים (צרף את הנוהל למכרז). המציע ינהל יומן הדרכה (צרף דוגמא למכרז). ט. י. המציע יקיים הדרכות והסמכות לפחות בנושאים הבאים : א. הסמכה לעבודה בגובה. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. יח. יט. א. הסמכה לאיתות ועינוב מנופים. סיכונים בעבודות מנוף חיצוני הפועל באתר. החלקות ומעידות. ציוד מגן אישי. עבודת יחיד. גורמי סיכון להתחשמלות. נעילה ותיוג. חללים מוקפים. עבודה בתוך שוחות ובורות ביוב. גורמי סיכון ביולוגים. סיכוני אש. כלי עבודה חשמליים מיטלטלים. כלי עבודה ידניים. הרמה ונשיאה / טלטול משאות ידני. חפירות ותעלות. עבודה בקרבת כלי צמ"ה. סיכונים בעבודות ריתוך. סיכונים בעבודה בקרבת תנועה. למציע יהיה נוהל חרום (צרף את הנוהל למכרז) בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרים הבאים : חילוץ עובד מתוך מקום מוקף או מקום אפוף גזים רעילים חירום

80 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. חילוץ עובד אשר נפל בעת עבודה בגובה והוא מחובר למערכת שיכוך נפילה. כיבוי אש. טיפול בעובד אשר נפגע מחומר כימי. במקרה של התחשמלות. טיפול בפציעת עובד מכל גורם אחר כגון: החלקה מעידה פציעה מקומית וכיו"ב. פירוט דרכי הזעקת גורמי חירום פנימיים וחיצוניים. למציע יהיה ציוד חרום מתאים למקרי החרום האפשריים (צרף רשימה למכרז). בדיקות רפואיות 9.1 למציע יהיה נוהל בדיקות רפואיות לעובדיו ושלוחיו (צרף את הנוהל למכרז)..9 עובדי המציע עוברים בדיקות רפואיות לפחות בנושאים הבאים: (צרף תיעוד מבלי לפגוע בסודיות רפואית) : שמיעה א. סיכונים ביולוגים. ב. 9.2 גידור שילוט והסדרת תנועה 10.1 למציע יהיה נוהל גידור שילוט והסדרת תנועה (צרף את הנוהל למכרז)

81 נספח ז' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מס' 2/2014 תנאים כלליים מיוחדים כללי מוקדמות העבודות הנכללות במכרז/הסכם זה מתייחסות לביצוע עבודות להנחת הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4, דרך מתחם כורדני בקרית מוצקין, עד המוצע לים, בקרית ים. יצויין כי העבודה חולקה לשני מכרזים, ובשלב זה מתייחסת למכרז בתחום שיפוט קריית מוצקין קריית ים בלבד. כללי: תעלה 42 הינה יובל של נחל נעמן, שמזרים את המים משמורת אפק צפונה, עד נחל החילזון. מאחר וכושר ההעברה של התעלה הוא מוגבל, הוחלט ע"י רשות ניקוז גליל מערבי, לתכנן מובל ניקוז לים, אשר יעביר מי נגר, משכונת כורדני בקרית מוצקין ומשכונות מתוכננות במזרח קרית ביאליק, עד לים. מובל הניקוז מתוכנן לקלוט מי נגר מתעלה 42 במזרח קרית ביאליק, יחצה את קרית ביאליק דרך רח' התל, יחצה את דרך עכו, ימשיך מערבה בתוך קרית מוצקין באזור שכונת כורדני, יחצה את מסילת הרכבת בין קרית מוצקין לקרית ים וימשיך, בתוך קרית ים. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפרוייקט בשלבים ו/או לחלופין, לא לבצע קטע / קטעים מהעבודות, הנמצאים מחוץ לתחום השיפוט ולקבלן לא יהיו טענות ו/או דרישות כספיות ו/או דרישה כלשהי. תרשים כללי:.1.2 כמויות נגר: ספיקות הנגר החזויות במובל מתעלה ספיקת נגר מתעלה 10 : 42 מ"ק/שניה 42 ומשכונות קריית מוצקין וקרית ביאליק הן כדלקמן:.3 80